题目
[单选题]建设工程施工合同无效，且建筑工程经竣工验收不合格的；而修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院（）。答案解析
答案：
B
答案解析：此题考查无效合同的价款结算相关内容。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
查看答案
本题来源：第七章 建设工程合同管理
去题库练习
拓展练习
第1题
[单选题]工程勘察合同履行过程中，主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得（ ）的同意。答案解析
答案：
B
答案解析：此题考查勘察人主要义务。勘察人应在接到开始勘察通知之日起7天内，向发包人提交勘察项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察人员应相对稳定，更换主要勘察人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。
点此查看答案
第2题
[单选题]预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至（ ）止。答案解析
答案：
B
答案解析：此题考查预付款保函担保期限。预付款担保采用银行保函形式，同样也是采用无条件担保形式。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度款支付证书说明已完全扣清预付款止。按照担保金额与剩余预付款的金额相等原则，保函格式中明确规定“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。
点此查看答案
第3题
[单选题]下列有关发包人提供材料和工程设备的描述，错误的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：此题考查工程施工阶段质量合同管理相关内容。对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7日前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
点此查看答案
第4题
[单选题]在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：此题考查工程施工阶段变更管理相关内容。承包人对发包人提供的图纸、技术要求及其他方面，提出可能降低合同价格、缩短工期或者提高工程经济效益的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。
点此查看答案
第5题
[组合题]（二）某建筑工程公司（甲方）2018年4月20日与某房地产开发公司（乙方）签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定，乙方可租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。合同约定当年5月11日工程开工，5月20日土方工程完工。
在实际施工中发生了如下事件，乙方均提出索赔。
事件1：因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。
事件2：开挖基坑时发现文物，为保障文物挖掘工作，现场停工15天。乙方提出工期延期25天、支付相应的工人窝工费用。
事件3：6月3日当地出现了异常恶劣的气候条件，导致停工3天。乙方提出工期顺延和费用索赔。
答案解析
[要求1]
答案解析：此题考查开工日期认定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。事件1中因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天，属于承包商原因导致的，故以开工通知载明的时间为开工日期。
[要求2]
答案解析：此题考查建筑工程施工合同管理有关内容。因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工2天属于延迟开工，属于施工单位的原因。
[要求3]
答案解析：此题考查工程施工阶段承包人索赔。《标准施工招标文件》中的合同条款，规定了承包人索赔原因及可补偿内容。施工过程中遇到文物、化石时，承包人可得到工期和费用的补偿，不能得到利润的补偿。
[要求4]
答案解析：此题考查工程施工阶段承包人索赔。《标准施工招标文件》中的合同条款，规定了承包人索赔原因及可补偿内容。因异常恶劣的天气，承包人只能得到工期的补偿，不能得到费用和利润的补偿。
[要求5]
答案解析：此题考查工程施工阶段承包人索赔。承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
点此查看答案
